Su plataforma legal en Internet. 2002-2019
TODO RENTA 2021 | MEMENTO IRPF 2021 Descuento y entrega en mano 24 h. gratis |
El objeto del encargo, mediante contrato de 28 de agosto de 2000, fue la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obra para la construcción de un conjunto urbanístico (
En la demanda inicial, interpuesta por los dos arquitectos en mayo de 2006 después de que la promotora demandada hubiera dado por resuelto el contrato el 23 de septiembre de 2004, se pidió la declaración de resolución del contrato y la condena de la demandada al pago de 536.205'54 euros por honorarios básicos, 27.486'92 euros por prestaciones adicionales y modificaciones del proyecto, 51.964'54 euros por lucro cesante y 50.000 euros por la rescisión anticipada del contrato respecto de la parcela nº NUM000 .
En la contestación a la demanda la promotora demandada consideró totalmente liquidadas las relaciones, salvo 13.019'29 euros correspondientes a las tres últimas facturas por modificaciones, y en su reconvención pidió la condena de los arquitectos demandantes a pagarle la cantidad de 5.126.360 euros por daños y perjuicios causados por incumplimiento contractual. De esta cantidad total 943.092'34 euros correspondían a trabajos necesarios para corregir los defectos del proyecto básico; 90.000 euros a la penalización que se había tenido que pagar a una compañía constructora por falta de planos; 2.329.780'16 euros a aumento del coste de la obra por el retraso de veintisiete meses en total imputable a los arquitectos; 657.280'64 euros a los costes financieros derivados de los retrasos; 119.384'57 euros a intereses devengados por las pólizas de crédito; 765.323'86 euros a costes administrativos; 69.628'74 euros a gastos provocados por la resolución de varios contratos de compraventa a instancia de compradores por retraso en la terminación de la obra; y 151.860'88 euros a compensaciones a otros compradores de viviendas por dicho retraso.
La sentencia de primera instancia, sin declarar resuelto el contrato como se había pedido en la demanda inicial, la estimó tan solo en una pequeña parte, condenando a la promotora demandada a pagar a los arquitectos demandantes la cantidad de 13.706'95 euros como
Interpuestos por ambas partes sendos recursos de apelación, el tribunal de segunda instancia, estimando los dos recursos parcialmente, aumentó la condena pecuniaria de la promotora hasta 28.102'58 euros, al considerar documentalmente acreditada como debida a los arquitectos la cantidad de 14.395'63 euros, y estimó en parte la reconvención, condenando a los arquitectos a pagar a la promotora la cantidad de 275.934 euros más el interés legal del dinero desde la interposición de la demanda hasta la propia sentencia y, a partir de esta, el interés del art. 576.1 LEC .
El Supremo estima parcialmente el recurso[TS] [Civil]
100 páginas, 1ª edición,
mayo 2007, autor(es): A. Esther Vilalta Nicuesa
Precio:
17,16€
bono-5%
Pedir
Más info
1340 páginas, 7ª edición,
noviembre 2012, autor(es): Angel Carrasco Perera , Mª Carmen Gonzalez Carrasco y Encarna Cordero Lobato
Precio:
155,00€
24 H bono-5%
Pedir
Más info
Nuevas ediciones
Si no encuentra su Manual, se lo buscamos.
Llame al 913517750 o escriba un email aquí
Elija un editor:Aranzadi | Civitas | Colex | La
Ley | El Derecho
Elija una materia:
Civil | Mercantil | Penal | Administrativo | Laboral | Procesal | Fiscal | Tráfico | Seguridad Social | Contabilidad
NUEVAS EDICIONES con descuento
OFERTA HOY: plazos sin recargo
Nuestros cursos:
¿Quiere que le asesoremos para que estos cursos de formación los pague la Seguridad Social?
Con la bonificación, su curso puede ser GRATIS.
Memento Fiscal 2024
Memento Impuesto sobre Sociedades 2024
Memento IVA 2024
Memento IRPF 2024
Memento Gestión del Patrimonio Personal 2007 - 2008
Memento Procedimientos Tributarios 2024-2025
Memento Práctico Inspección de Hacienda 2023-2024
Practicum Administración de Fincas 2018
Practicum Comercio Exterior 2016. Internacionalizacion de empresas
Practicum Concursal 2023
Practicum Contable 2016
Practicum Daños
Practicum Ejercicio de la Abogacía 2023
Practicum empresa familiar 2016
Practicum Fiscal 2023
Practicum Local 2021
Practicum Mediación 2016
Practicum prevencion de riesgos laborales 2016
Practicum Procedimientos Tributarios 2019
Practicum Proceso Civil 2019
Practicum Proceso Contencioso-Administrativo 2021
Practicum Proceso Laboral 2021
Practicum Proteccion Datos 2018
Practicum Recursos Humanos 2016
Practicum régimen del suelo 2015
Practicum Social 2023
Practicum Sociedades Mercantiles 2022
Todo Contabilidad 2023-2024
Todo Contratación laboral 2018
Todo Contratos para la Empresa 2017-2018
Todo Fiscal 2024
Todo Haciendas locales 2013
Todo IVA 2023 ( Digital smarteca )
Todo Prevención de riesgos laborales. Medio ambiente y Seguridad industrial
Todo Procedimiento Tributario 2019-2020
Todo Proteccion de Datos 2013
Todo Renta 2024 - Guia declaración 2023
Todo Seguros
Todo Social ( Suscripción Versión Digital )
Todo Sociedades 2024 ( Biblioteca Digital Legalteca )
Todo sociedades de responsabilidad limitada 2015
Todo Sociedades Mercantiles 2018-2019
Todo Sucesiones 2024
Todo Transmisiones 2024